发包方不能支付全部工程进度款导致承包人停工，停工损失由发包人承担发包方仅支付部分建设工程进度款，导致工期延误，承包人停工，因此造成的损失，除非有证据证明停工损失是由承包人自身原因导致，否则发包人应承担该损失 。

债权人代位权纠纷中，作为次债权的工程未结算，债权人能否主张债权？审理过程中，中海公司、金岩公司均表示双方正在进行决算，因具体负责施工人李化冬涉嫌刑事犯罪被公安机关立案侦查，在李化冬不出面核算的情况下，案涉工程款的数额无法确定。故本院认为，金岩公司对中海公司的债权不确定且未到期。

因双方原因导致工期顺延，顺延期间的材料、人工价格上涨应予以调整

按照定额确定甲供材料价格后直接扣减该数额，从工程造价中扣除

未积极推进审计结算，以财政审计为付款条件抗辩亦不能采纳

未约定工程款付款期限的，施工人可随时主张权利

建设工程合同无效，但工程竣工并交付使用的，应当依法参照合同关于工程价款的约定计算折价补偿款

建设工程结算纠纷中，即使双方当事人明确约定了政府审计条款，如出现长达数年仍未完成审计的情况，应允许施工人通过诉讼方式并启动司法鉴定确定结算金额

建设工程领域各类纠纷的管辖方式及依据汇总当事人不能既约定仲裁又约定诉讼，否则仲裁条款无效。仲裁机构的选择应明确具体，当事人可选择全国任何一家仲裁机构解决争议，但应当规范使用仲裁机构名称，以免因内容不明确导致仲裁条款无法执行。

实际施工人借用被挂靠方的资质与发包人签订建设工程施工合同，实际施工人有权直接向发包人主张工程款